Приказы по лифтовому хозяйству

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Утвердить разработанное институтом «МосжилНИИпроект», Управлением жилищно — коммунальной сферы и АОЗТ «Русьлифт» Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления, собственникам лифтов, предприятиям, осуществляющим эксплуатацию лифтов, использовать указанное Положение при эксплуатации лифтов на всех стадиях их жизненного цикла, на которых реализуется, поддерживается и восстанавливается их качество.

3. Управлению жилищно — коммунальной сферы (В.В. Авдееву) оказывать помощь органам местного самоуправления в вопросах применения Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации.

4. Поручить Управлению жилищно — коммунальной сферы совместно с АОЗТ «Русьлифт» обеспечить рассылку указанного документа по заявкам заинтересованных организаций.

5. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления жилищно — коммунальной сферы В.В. Авдеева.

Приказы по лифтовому хозяйству

Первый заместитель ПредседателяС.И.КРУГЛИК

УТВЕРЖДЕНОПриказом Государственного комитетапо строительству и жилищно -коммунальному комплексуот 30 июня 1999 г. N 158

СОГЛАСОВАНОГенеральный директорАОЗТ «Русьлифт»В.А.ТИШИН

Директор института»МосжилНИИпроект»,академикП.И.ЧУТЧИКОВ

Начальник отделанаучно — исследовательскихи опытно — экспериментальныхработ института «МосжилНИИпроект»Г.К.ГОНЧАРОВ27 мая 1999 года

Заведующий группойА.Г.ПУРИКОВ26 мая 1999 года

«Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации» разработано институтом «МосжилНИИпроект» с участием АОЗТ «Русьлифт», ОАО «Союзлифтмонтаж», ЗАО РУС ОТИС, Ассоциации «Руслифтсервис».

Приказы по лифтовому хозяйству

Указанное Положение предназначено для владельцев лифтов и специализированных по лифтам организаций.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из видов инженерного оборудования современных городских жилых, общественных и промышленных зданий является лифт.

Лифт, являясь транспортным средством, которым управляет непосредственно пользователь при подъеме и спуске с одного уровня на другой, требует повышенного внимания к вопросам его эксплуатации. Совершенно необходимо, чтобы работа лифтов была надежной и безопасной.

Для того чтобы выполнить эти основные условия, следует организовать технически правильное их обслуживание, неукоснительно осуществлять систему планово — предупредительных ремонтов лифтов, своевременно производить диагностическое обследование лифтов, отработавших нормативный срок службы, ремонт, реконструкцию, модернизацию или замену лифтов и диспетчерского оборудования.

В соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов» и Положением о системе ППР лифтов, техническое обслуживание и ремонт лифтов при их эксплуатации может по договорам выполняться специализированной по лифтам организацией (предприятием), имеющей в своем составе структурные подразделения по разработке необходимой технической документации, подготовке кадров, контролю качества работ и техники безопасности, аварийную службу, а также квалифицированный персонал и соответствующую материально — техническую базу.

В перечень видов деятельности специализированной по лифтам организации входит комплекс работ по техническому обслуживанию, ремонту, модернизации и реконструкции лифтов, выполняемых на основании соответствующих лицензий органов Госгортехнадзора России.

Инструкция по охране труда при эксплуатации лифтов

Техническое освидетельствование лифтов, электроизмерительные работы на них и обследование технического состояния лифтов, выработавших нормативный срок службы, производится предприятиями, имеющими на эти виды деятельности лицензию органов Госгортехнадзора России.

Настоящим Положением предусматривается порядок организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации, при котором в процессе эксплуатации реализуется, поддерживается и восстанавливается их качество.

Эксплуатация лифта включает в себя: использование его по назначению, хранение в период эксплуатации, техническое обслуживание и ремонт.

Положением определены требования к владельцу лифтов и диспетчерского оборудования, требования, предъявляемые к специализированному предприятию (организации), осуществляющему техническое обслуживание, ремонт, реконструкцию, модернизацию и замену лифтов по договорам с владельцами лифтов, а также порядок передачи лифтов специализированному предприятию для выполнения им указанных выше работ.

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 N 116-ФЗ определены правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, в число которых входят лифты и эскалаторы.

1.2. На лифты электрические и гидравлические грузоподъемностью 40 кг и выше распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПУБЭЛ), утвержденные Госгортехнадзором России 11.02.92, являющиеся обязательными для министерств, ведомств, объединений, предприятий и организаций, должностных лиц и граждан.

Правила устанавливают нормы и требования к проектированию, конструкции, изготовлению, монтажу, реконструкции и эксплуатации лифтов и подъемников, направленные на обеспечение их безопасности.

Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов

1.3. Лифты как с электрическим приводом, так и с гидравлическим имеют электрическую часть с потребляемым напряжением до 1000 В.

Следовательно, электрооборудование и электроснабжение лифта должно отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок».

При организации эксплуатации электрической части лифта необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», обязательных для всех потребителей электроэнергии независимо от ведомственной принадлежности, а также «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», распространяющихся на персонал, обслуживающий действующие электроустановки, производящий в них оперативные переключения, выполняющий и организующий ремонтные, монтажные, наладочные работы и испытания.

1.4. Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов установлено, что организация (предприятие), осуществляющая изготовление, монтаж, реконструкцию, модернизацию, замену, эксплуатацию лифтов, должна иметь специальное разрешение (лицензию) органа Госгортехнадзора России на выполнение этих работ.

Разрешение получают в порядке, установленном Госгортехнадзором России в «Методических указаниях по выдаче специальных разрешений (лицензий) на виды деятельности, связанные с обеспечением безопасности объектов котлонадзора и подъемных сооружений» — РД-10-49-94.

Специализированной по лифтам организации, имеющей разрешение (лицензию) на монтаж или техническое обслуживание и ремонт лифтов, не требуется получения разрешения органа Госгортехнадзора России на их реконструкцию, модернизацию или замену.

1.5. Разрешение на ввод лифта в эксплуатацию после ремонта, требующего проведения частичного технического освидетельствования, а также по окончании срока работы лифта, установленного при предыдущем освидетельствовании, должно быть выдано специалистом Инженерного центра или специалистом специализированной по лифтам организации, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт лифтов и имеющей лицензию на этот вид деятельности при отсутствии в регионе Инженерного центра.

https://www.youtube.com/watch?v=ytpress

Полному техническому освидетельствованию подвергается вновь установленный (замененный) или реконструированный лифт. В комиссии по приемке лифта, организованной владельцем лифта, принимает участие инспектор Госгортехнадзора, который на основании актов технической готовности и приемки лифта должен зарегистрировать вновь установленный (замененный) или перерегистрировать реконструированный лифт и сделать в паспорте лифта запись о разрешении на ввод его в эксплуатацию.

1.6. Замена, реконструкция, модернизация лифтов в процессе эксплуатации осуществляется по проектам на замену (реконструкцию, модернизацию), разработанным организацией (предприятием), имеющей лицензию органов Госгортехнадзора России на их выполнение.

а) организация, смонтировавшая лифт или выполнившая его реконструкцию, совместно с генподрядной строительной организацией должна провести осмотр, проверку, статические и динамические испытания лифта. При положительных результатах осмотра, проверки и испытаний указанные организации должны составить акт технической готовности лифта и передать его владельцу (Заказчику) лифта;

б) вместе с указанным актом монтажной организацией должны быть переданы владельцу лифта: протокол осмотра и проверки элементов заземления (зануления) оборудования; протокол проверки сопротивления изоляции силового электрооборудования, цепей управления и сигнализации, силовой и осветительной электропроводки;

в) на вновь установленный или реконструированный лифт генподрядная строительная организация должна передать владельцу (Заказчику) лифта акт на скрытые работы и протокол измерения полного сопротивления петли фаза — нуль (в сетях с глухозаземленной нейтралью).

В случае, когда строительная организация не принимает участие в реконструкции или замене лифта, указанные документы должны передать владельцу (Заказчику) лифта организация, выполнившая реконструкцию или замену.

Владелец (Заказчик) при наличии вышеуказанной документации должен организовать комиссию в составе, определенном ПУБЭЛ, предъявить надлежащие документы и приказы. Комиссия по приемке лифта проводит осмотр и проверку, составляет акт приемки лифта и вместе с актом технической готовности вкладывает его в паспорт лифта.

Участвующий в комиссии по приемке лифта инспектор органа Госгортехнадзора России регистрирует вводимый в эксплуатацию лифт и дает разрешение на ввод его в эксплуатацию.

1.8. Основные требования по организации и проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов с целью обеспечения их исправности и работоспособности при использовании по назначению изложены в «Положении о системе планово — предупредительных ремонтов лифтов», утвержденном Приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно — коммунальному хозяйству от 17 августа 1998 г. N 53.

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ПЛАНОВО — ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ЛИФТОВ

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.10. Эксплуатацию лифтов, в соответствии с ПУБЭЛ, организует и полностью осуществляет владелец лифтов своими силами или техническое обслуживание и ремонт лифтов, при их эксплуатации, по договорам передает специализированным организациям (предприятиям) по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, имеющим лицензии органов Госгортехнадзора России на данный вид деятельности.

1.11. Стоимость выполняемых специализированной организацией объемов работ по договору с владельцем лифтов по техническому обслуживанию, ремонту, модернизации, реконструкции и замене лифтов определяется на условиях рыночных отношений.

2.1. Владельцем лифта является предприятие (организация), в собственности которого находится лифт или в собственность которого он будет передан к моменту ввода его в эксплуатацию, или в хозяйственном ведении которого находится или будет находиться лифт.

Владелец лифта должен обеспечить его содержание в исправном состоянии и безопасное использование по назначению путем организации надлежащего технического обслуживания и своевременного качественного ремонта.

2.2. При производстве технического обслуживания и ремонта лифтов своими силами владелец лифтов должен назначить лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, а также лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов.

Допускается обязанности лица, ответственного за организацию эксплуатации лифтов, возлагать на лицо, ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов.

Ответственность за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и за организацию их эксплуатации должна быть возложена приказом по организации на лиц (лицо), в штате которой они (оно) числятся.

Эти лица должны обладать соответствующей квалификацией и пройти аттестацию.

Этим лицам руководство предприятия (организации), в штате которого они числятся, должно выдать должностную инструкцию, регламентирующую их права и обязанности, а также приказом закрепить за ними определенные лифты и электромехаников по лифтам.

Должность, фамилия, имя, отчество и подписи лиц, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и за его исправное состояние, а также дата и номер приказа (распоряжения) о назначении и закреплении за ними лифтов должны быть занесены в паспорт лифта.

На время отпуска, командировки или болезни лица, ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта, или электромеханика по лифтам, ответственного за его исправное состояние, их обязанности должны быть возложены приказом (распоряжением) на другое лицо, аттестованное в соответствии с п. п. 12.7 и 12.9 ПУБЭЛ.

— обучение электромехаников, лифтеров, операторов (диспетчеров) по соответствующим программам и аттестовать в учебном заведении или в организации, имеющей разрешение органов Госгортехнадзора России на проведение обучения и аттестации. Аттестация должна проводиться квалификационной комиссией учебного заведения (организации), где проводилось обучение. Лицам, прошедшим аттестацию, должно быть выдано соответствующее удостоверение, а владельцу лифтов — копия протокола.

ПОДРОБНЕЕ:  Приказ на 1 день в счет отпуска образец

Наличие электромехаников у владельца лифтов требуется при техническом обслуживании и ремонте лифтов своими силами, при этом периодическая проверка знаний электромехаников проводится не реже одного раза в 12 месяцев.

а) при переходе из одного предприятия (организации) на другое;

б) по требованию инспектора органа Госгортехнадзора России или лица, ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта;

в) при переводе электромеханика, оператора или лифтера на обслуживание лифтов и пультов другой конструкции (с лифта электрического на гидравлический, с лифта, имеющего нерегулируемый электропривод на лифт с регулируемым электроприводом и т.д.).

Повторная, дополнительная и внеочередная проверки знаний проводятся назначенной приказом квалификационной комиссией организации, в штате которой числятся проверяемые лица, в объеме требований их производственных инструкций по билетам, согласованным с органом Госгортехнадзора России.

В работе комиссии должны принимать участие лица, ответственные за организацию эксплуатации лифтов и техническое обслуживание и ремонт лифтов.

Члены квалификационной комиссии должны быть аттестованы в органе Госгортехнадзора России или в специализированной организации — Инженерном центре, имеющем на это лицензию.

https://www.youtube.com/watch?v=https:-fg_xxRVCGY

Допускается повторную, дополнительную и внеочередную проверку знаний проводить комиссией учебного заведения, имеющего лицензию органа Госгортехнадзора России.

2.4. Владелец лифтов должен обеспечить производственными инструкциями персонал, осуществляющий эксплуатацию лифтов и диспетчерского оборудования.

2.5. При передаче лифта новому владельцу прежний владелец должен передать паспорт лифта.

Новый владелец обязан внести в паспорт все необходимые изменения, связанные с передачей лифта, а в тех случаях, когда лифт зарегистрирован в органе Госгортехнадзора России, должен также уведомить этот орган о принятии лифта и направить ему документы, подтверждающие наличие аттестованного персонала и договора со специализированной организацией на проведение технического обслуживания и ремонта лифта.

2.6. Владельцем лифта должно быть обеспечено выполнение (ответственными лицами) требований Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов, а производственным персоналом — соблюдение производственных инструкций и инструкций по охране труда.

2.7.1. Обеспечивать поддержание температуры не ниже 1 град. C в машинном, блочном помещениях и в шахте лифта в любое время года.

2.7.2. Не допускать хранения в машинном и блочном помещениях каких-либо предметов, не относящихся к эксплуатации лифта.

2.7.3. Обеспечить возможность быстрого и легкого доступа к дверям машинного помещения по чердаку или другому месту путем создания переходов, лестниц, освещенности подходов и т.д.

2.7.4. Содержать двери машинных и блочных помещений лифтов постоянно надежно запертыми, а ключи от них хранить у дежурных диспетчеров (операторов) таким образом, чтобы их можно было получить в любое время.

2.7.5. В случае появления влаги в машинном или блочном помещениях, приямке или шахте лифта принимать немедленно меры по остановке лифта, удалению влаги и устранению причин, вызывающих эти явления.

2.7.6. Обеспечивать электроэнергией электрооборудование лифтов и содержать в исправном состоянии электропроводку и предохранительные устройства до главного рубильника в машинном помещении лифта. Проводить замер полного сопротивления петли «фаза — ноль» и (или) определение сопротивления заземляющего устройства (при необходимости).

2.7.7. Обеспечивать наличие в машинном помещении лифта защитных средств, предохраняющих от поражения электрическим током (диэлектрические коврики перед ВУ и станцией управления).

2.7.8. Обеспечить хорошую освещенность этажных площадок перед каждой дверью шахты лифта в любое время суток на всех этажах, подходов к машинному и машинного помещения.

2.7.9. Производить все общестроительные и сантехнические работы, связанные с заменой или ремонтом лифтов. Производство строительных и отделочных работ внутри шахты лифта и в машинном помещении возможно только с ведома лица, ответственного за организацию работ и в присутствии лица, ответственного за техническое состояние лифта, особое внимание обращать на сварочные работы. При их производстве обеспечить противопожарную безопасность.

2.7.10. Не допускать посторонних лиц, не связанных с эксплуатацией лифта, в машинное, блочное помещения или в шахту лифта. При необходимости такого посещения, оно должно производиться только с ведома лица, ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов.

2.7.11. Хранить паспорта лифтов, вносить в них изменения согласно ПУБЭЛ или передать их по акту специализированной организации, производящей по договору техническое обслуживание и ремонт лифтов и диспетчерского оборудования.

2.7.12. Обеспечить сохранность всего оборудования лифта.

2.7.13. Обеспечить проведение массово — разъяснительной работы, распространение информационного материала по правилам пользования лифтов, бережного к нему отношения, привлекая в необходимых случаях к ответственности лиц, умышленно выводящих лифт из строя.

2.7.14. Вывесить на первом посадочном этаже или в кабине лифта правила пользования лифтом, а также номера телефонов, по которым следует звонить в случаях обнаружения неисправности лифта.

2.7.15. Контролировать проведение осмотров лифта лифтерами и записей о проведенной работе в журнале «Приема — сдачи смен».

2.7.16. Контролировать проведение технического обслуживания и ремонта лифтов работниками специализированных предприятий.

Оформить подготовленный специализированным предприятием договор на проведение капитальных ремонтов лифтов.

2.7.17. При возникновении аварий немедленно уведомить предприятие, осуществляющее техническое обслуживание и ремонт данного лифта, а при несчастном случае, связанном с эксплуатацией лифта, кроме того, уведомить органы милиции и Госгортехнадзора России и, при возможности, сохранить обстановку аварии или несчастного случая до прибытия представителей указанных служб.

2.7.18. Представлять для проведения испытания лифта тарированный груз, обеспечивая его загрузку, если не предусмотрен другой метод испытаний.

2.7.19. Обеспечить порядок учета, хранения и выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифта и ведение журнала выдачи ключей.

2.7.20. Производить уборку кабины лифтов и очистку снаружи железосетчатого ограждения лифтовых шахт.

2.7.21. Обеспечить учет сбоев в работе лифтов, а также всех работ, проводимых на лифтах персоналом подрядного предприятия, осуществляющего по договору техническое обслуживание и ремонт лифтов.

N п/п Адрес лифта Регистр. номер Тип лифта Число этажей Скорость движения Привод дверей Грузоподъем. Примечания

1. Общие положения

Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность и стаж работы в этой должности Дата предыдущей проверки, оценка знаний и группа по электробезопасности Дата и вид проверки Общая оценка знаний, группа по электробезопасности и заключение комиссии Подпись проверяемого лица Дата следующей проверки
1 2 3 4 5 6
Петрова Мария Ивановна
Лифтер с мая 1979 г.
12.08.97
Удовлетворительно
II группа до 1000 В
15.08.98
Очередная
Удовлетворительно
II группа до 1000 В
(подпись) 15.08.99
Председатель комиссии          
  (должность)   (подпись)   (фамилия и инициалы)
           
Члены комиссии:          
           

1. Общие положения

ПРИКАЗ от 11 июля 1997 г. N 17-43

Приказ о выводе из эксплуатации составляется со следующими целями:

  • Установление сроков вывода из эксплуатации.
  • Указание на необходимость списания устройства в определенные сроки.
  • Назначение ликвидационной комиссии.
  • Назначение лиц, ответственных за вывод из эксплуатации.

Распоряжение составляется в свободной форме. В нем могут присутствовать те положения, которые требуются в конкретных обстоятельствах.

ООО «Андреас»

г. Нижний Новгород

15 августа 2017 года

Приказ №44

О выводе из эксплуатации лифта

В связи с многочисленными неисправностями и необходимостью масштабной модернизации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести из эксплуатации лифт ННР-10/20.
Характеристики объекта: инвентарный номер — 88999, начальная стоимость — 800 000 рублей, срок полезной эксплуатации – 30 лет, ликвидационная стоимость – 400 000 рублей, начисленная амортизация – 400 000 рублей.
2. Бухгалтеру Громовой И.И. списать лифт с учета.
3. Ответственной за выполнение приказа назначить Громову И.И.

Генеральный директор (подпись) Громыко Р.Д.

С приказом ознакомлен (подпись) Громова И.И.

Срок эксплуатации лифта грузового и пассажирского

Срок пользования данными устройствами должен быть указан в паспорте заводом-изготовителем. Если же таких указаний по каким-то причинам нет, или лифт был смонтирован и введен в работу до того, как вступил в силу ТР ТС 011/2011, то считается, что он может служить 25 лет с дня начала использования. Этот день совпадает с днем подписания соответствующего акта органами надзора, представителями заказчика и монтажной организации, а также организации-изготовителя. Это следует из п.5 ст.4 ТР ТС.

Запрещается пользоваться данным устройством по истечении данного периода.

Разрешатся провести оценку соответствия аккредитованной лабораторией. Порядок аккредитации лаборатории устанавливает каждая страна, участник Таможенного союза, самостоятельно. Оценку проводят до того момента, когда наступит последний день срока эксплуатации лифта. Пока экспертиза не будет проведена, не будет выдано заключение, лифт эксплуатировать запрещено. За нарушение этого требования установлена не только административная или гражданская ответственность, но и уголовная.

Заключение должно содержать условия, при которых такое продление возможно. Если заключение положительное, в нем должен быть указан новый срок «жизни», а также даны методические рекомендации по его безопасному использованию. Все сведения о продлении срока аккредитованная лаборатория вносит в паспорт.

  • Готовые решения по действующему законодательству
  • Более 3 000 заполненных шаблонов
  • Возможность задать вопрос в экспертную поддержку

Какие документы нужны для эксплуатации лифтов

Согласно ч. 3. ст. 4. ТР ТС указано, что применять лифт, проводить его текущий и капитальный ремонт, освидетельствования следует согласно указаниям завода-изготовителя в эксплутационном руководстве. В паспорт должны вноситься сведения обо всех проведенных испытаниях, продлении срока и других значимых фактах жизненного цикла, указанных в данном пункте регламента.

Примерный список документации и шаблоны приведены и в Положении Госстроя России от 30 июня 1999 г. № 158. Техобслуживание лифта может быть передано сторонней организации, аккредитованной по требованиям ТР ТС.

2. Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ.

3. Лицензия ГГТН России на эксплуатацию лифтов.

4. Договор со специализированным предприятием, имеющим лицензию на техническое обслуживание и ремонт лифтов.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcreators

— адрес,

— завод — изготовитель,

— регистрационный номер,

— заводской номер,

— тип лифта,

— модель лифта,

— грузоподъемность,

— номинальная скорость,

— число этажей,

— шахта,

— тип дверей шахты и кабины,

— год установки лифта (и год модернизации),

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertise

— дата технического освидетельствования.

— о назначении лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта, за которым должны быть закреплены лифты и должно быть указано N ____ и дата _____________ получения удостоверения об аттестации и проверке знаний ПУБЭЛ в комиссии в установленном порядке;

— аттестации персонала (наличии удостоверения) и закрепление за ним лифтов;

— о создании комиссии по проверке знаний персонала;

— об обеспечении хранения, учета и выдачи ключей от машинных помещений.

— ежедневного осмотра лифта(ов);

— выдачи ключей от машинных помещений;

— аварийных заявок на лифты и ДП;

ПОДРОБНЕЕ:  1376 приказ Советник

— проверки знаний ПЭЭП и ПТБ при ЭЭП.

— протоколов аттестации персонала (удостоверение);

— протоколов повторной проверки знаний персонала;

— протоколов аттестации ПДК (удостоверение);

— протоколов аттестации ответственного за электрохозяйство (журнал, удостоверение).

— должностная ответственного лица за эксплуатацию лифтов, согласно ст. 12.1. б) (ПУБЭЛ);

— производственная — лифтера, оператора (диспетчера ДП);

— по технике безопасности — лифтера, оператора (диспетчера ДП).

Приложение(Рекомендуемое)

«УТВЕРЖДАЮ»________________________________________(руководитель, наименование предприятия)________________________________________(подпись) (фамилия и инициалы)________________________(дата)

СПИСОК АДРЕСОВ ЛИФТОВ, ПЕРЕДАННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ И ПРИНЯТЫХ ПОДРЯДЧИКОМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ

Приложение Б

                       Примерная форма договора
 
                         ДОГОВОР N ________
                       НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЛИФТОВ
 
N __________________                      "___" __________ 199_ г.
 
_________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________
_________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________ именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в
лице ____________________________________________________________,
действующего на основании Устава и лицензий ГГТН N ______________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
 
                       1. Предмет договора
 
   1.1.  Подрядчик  обязуется  выполнить  работы  по  модернизации
лифтов  по  адресам,  указанным  в  Приложении, в количестве __, в
соответствии  с  действующими  строительными  нормами и правилами,
условиями  конкурса, договора, проектно - сметной документацией, а
Заказчик  принять  и  оплатить  их  на  условиях,  предусмотренных
настоящим договором.
 
                      2. Сроки выполнения работ
 
   2.1.   Работы   по   настоящему   договору  должны быть начаты,
завершены  и производиться в соответствии с графиками производства
работ,  являющимися  неотъемлемой  частью договора, в срок с _____
199_ г. по _____ 199_ г.
   2.2.  Если  в процессе выполнения работ возникнет необходимость
внести  изменения  в  график  производства  работ,  которые  могут
повлиять  на  продолжительность  модернизации  и  ее стоимость, то
такие  изменения  должны  производиться  по  согласованию сторон в
письменной форме.
 
                    3. Стоимость работ по договору
 
   3.1.  Стоимость  поручаемых  Подрядчику  работ  по модернизации
лифтов  по договору определяется договорной ценой, рассчитанной на
основании   утвержденной   сметной   документации,  составленной в
базисных  ценах  1984  г.,  с  учетом  коэффициентов  и  индексов,
действующих  в условиях рыночных отношений и условиями конкурса, и
составляет _______________________________________________________
   оборудование __________________________________________________
   стоимость работ по поз. 4.1.3 _________________________________
   НДС - 20%: ___________________________________________________.
   3.2.  Если объемы работ в ходе строительства превысят проектное
количество,   обе   стороны   примут   меры   к их уточнению путем
письменного  соглашения  об  изменении  первоначальной  стоимости,
сроков  производства  работ  или одного из этих параметров. Устные
соглашения по этому вопросу силы не имеют.
   3.3.  Оплату  превышения  расходов,  в  основе которых не лежит
письменное  дополнительное соглашение к настоящему договору, берет
на себя Подрядчик.
 
                      4. Обязательства сторон
 
   4.1. Обязательства Подрядчика
   Подрядчик обязуется произвести модернизацию существующих лифтов
по адресам, согласно утвержденному титульному списку. С этой целью
Подрядчик выполнит следующие работы:
   4.1.1.    Подготовит    и    предоставит    Заказчику проектную
документацию,   а   также   необходимую   документацию для сдачи в
эксплуатацию   модернизируемых   лифтов   (внесение   изменений  в
техническую   документацию   существующих   лифтов,  корректировка
паспортов и т.п.) и в срок за 15 дней до начала производства работ
передаст Заказчику.
   4.1.2.  Обеспечит  заказ,  изготовление,  упаковку,  доставку и
охрану оборудования и материалов на объекты модернизации.
   4.1.3.  Выполнит демонтажные, строительно - монтажные и пуско -
наладочные работы в сроки, предусмотренные утвержденными графиками
производства  работ,  являющимися  неотъемлемой  частью настоящего
договора.
   4.1.4.  Обеспечит  безопасное проведение работ в соответствии с
нормами и правилами, действующими в РФ.
   4.1.5.  Предоставит техническую гарантию на выполненные работы,
в  соответствии  с  конкурсом,  не  менее  12-ти месяцев с момента
подписания "Акта приемки выполненных работ".
   4.1.6.  Информирует Заказчика за 3 дня до срока о сдаче объекта
в эксплуатацию.
   4.1.7.  Не  позднее  чем  за 15 дней до начала каждого квартала
представит на рассмотрение Заказчика графики производства работ.
 
   4.2. Обязательства Заказчика
   4.2.1.  Осуществляет технический надзор за производством работ,
их  качеством и сроками выполнения в соответствии с согласованными
сторонами поквартальными графиками производства работ.
   4.2.2.   Своевременно   производит   оплату   за  оборудование,
строительно - монтажные работы и проектно - сметную документацию в
соответствии с п. 5 настоящего договора.
 
                            5. Условия платежа
 
   Заказчик  производит  поэтапную оплату по настоящему договору в
виде перечисления Подрядчику следующим образом:
   5.1.  Оплата  за оборудование производится Заказчиком по счетам
Подрядчика  с  поадресной расшифровкой, с приложением копий счетов
завода  -  изготовителя. Стоимость и состав комплекта оборудования
должны    соответствовать    утвержденному    Заказчиком    пакету
модернизации.  Все  изменения  по  составу  и  стоимости комплекта
оборудования  Подрядчик  в  обязательном  порядке  согласовывает с
Заказчиком.
   5.2.   Заказчик   производит   расчеты   за  выполненные работы
платежным поручением. Подрядчик представляет отчеты по выполненным
объемам  работ  до  25 числа каждого месяца. В случае несоблюдения
указанного срока Заказчик вправе не принимать счета к оплате.
   5.3.  Основанием  для  окончательной  оплаты  всех  выполненных
Подрядчиком  работ  по настоящему договору является "Акт о приемке
выполненных работ".
   5.4.  Работы,  выполненные  после  истечения  предусмотренных в
графике  производства  работ сроков, должны оплачиваться по ценам,
действовавшим в период указанных сроков.
 
                           6. Условия поставки
 
   6.1.   Оборудование,   материалы   и   комплектующие изделия по
настоящему договору поставляются комплектно Подрядчиком в сроки не
более  4-х  недель  с  момента  оплаты  с представлением Заказчику
калькуляции стоимости.
   Подрядчик  предоставляет  Заказчику  до 28 числа каждого месяца
справку    о    поступлении    на    склад  оплаченного Заказчиком
оборудования.
   6.2.  Подрядчик освобождается от ответственности, если задержки
в  производстве  или  поставке  явились следствием форс - мажорных
обстоятельств, в соответствии с п. 9 настоящего договора.
 
                 7. Порядок сдачи - приемки работ
 
   7.1.  По окончании работ по модернизации лифта Подрядчик обязан
предъявить  лифт  комиссии  в  составе  представителей Подрядчика,
Заказчика,   владельца   лифта,   эксплуатирующей   организации  и
Инженерно   -   консультационного   центра   (ИКЦ). По результатам
предъявления  составляется  акт  -  сертификат  в  соответствии  с
требованием  п.  10.6  Правил устройства и безопасной эксплуатации
лифтов (ПУБЭЛ).
 
                    8. Техническая гарантия
 
   8.1.    Поставляемое    оборудование    должно  соответствовать
стандартам,  нормам  и  правилам  Российской  Федерации  на момент
выполнения настоящего договора.
   8.2.    Подрядчик    гарантирует    использование  применяемого
оборудования   высокого   качества,   а   также надлежащий уровень
демонтажных, строительно - монтажных и пуско - наладочных работ.
   8.3.  Гарантийный срок предоставляется на период в соответствии
с  условиями  конкурса,  но  не менее 12-ти месяцев с даты ввода в
эксплуатацию модернизируемого лифта.
   8.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся
дефекты,  препятствующие  нормальной  эксплуатации,  то  Подрядчик
обязан  устранить  их  за  свой  счет  и  в  согласованные  сроки.
Гарантийный  срок  в этом случае продлевается на период устранения
дефектов.
   При  отказе  Подрядчика  от  составления  или  подписания  акта
обнаруженных  дефектов  или  недоделок  Заказчик  вправе  провести
экспертизу выполненных работ с привлечением сторонних организаций,
которая  составит  соответствующий  акт по фиксированию дефектов и
недоделок  и их характер, что не исключает права сторон обратиться
в арбитражный суд по данному вопросу.
 
                      9. Особые обстоятельства
 
   9.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное  неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно
явилось  следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы, возникших
после заключения договора, которые сторона не могла ни предвидеть,
ни преодолеть своими силами.
   9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на
которые  участники  данного договора не могут оказать влияния и за
возникновение   которых   не   несут   ответственности, такие, как
действия  правительства  и других государственных органов, запреты
на  импорт или экспорт, пожары, взрывы, наводнения, землетрясения,
несчастные   случаи,   забастовки   или   другие подобные действия
рабочих,   локауты,   саботаж,   социальные  потрясения, нарушения
общественного  порядка,  а  также  длящиеся  более  одного  месяца
военные   действия   любого   характера,   если   они препятствуют
выполнению настоящего договора.
   9.3.  Сторона,  для  которой  создалась  временная  или  полная
невозможность   исполнения   обязательств   по настоящему договору
вследствие  форс  -  мажорных  обстоятельств,  обязана  немедленно
известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств
в  письменной  форме  о  начале  и  ожидаемых  сроках  действия  и
прекращения указанных обстоятельств.
   9.4.  Если  данные  обстоятельства  будут  длиться  более  трех
месяцев,  то  каждая  из  сторон  будет  иметь право отказаться от
дальнейшего   исполнения   обязательств   по  настоящему договору,
частичного  или  полного,  без  обязательного  возмещения убытков,
известив об этом другую сторону.
 
                     10. Ответственность
 
   10.1.   За   неисполнение   и  ненадлежащее исполнение договора
стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором
и действующим законодательством РФ.
   10.2.  За просрочку платежей по вине Заказчика, предусмотренных
п.  5  настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в
размере  _%  за  каждый день от суммы просроченного платежа, но не
более _% от этой суммы.
   10.3.  За  просрочку поставки оборудования Подрядчик уплачивает
Заказчику  штраф  в  размере  _%  от  стоимости  недопоставленного
оборудования.
   10.4.   В   случае   невыполнения   физических объемов работ за
квартал,  по  вине Подрядчика, согласно графику производства работ
Подрядчик  уплачивает  Заказчику штраф в размере _% за каждый день
просрочки  от  стоимости  невыполненных работ, кроме обстоятельств
непреодолимой  силы.  При  повторном  невыполнении  объемов  работ
следующего  месяца договор расторгается Заказчиком в одностороннем
порядке.
   10.5. Уплата штрафа за ненадлежащее исполнение обязательства не
освобождает стороны от исполнения этих обязательств.
   10.6.  До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск
случайного   уничтожения   или   повреждения   оборудования, кроме
случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
 
                        11. Разрешение споров
 
   11.1.   Споры,   возникшие   между   сторонами   при выполнении
обязательств  по договору, разрешаются путем переговоров; в случае
недостижения  соглашения подлежат рассмотрению в арбитражном суде,
причем   решение   арбитражного   суда   является  окончательным и
обязательным для обеих сторон.
 
                          12. Прочие условия
 
   12.1.  Все  приложения  к  настоящему  договору  составляют его
неотъемлемую часть.
   12.2.  Все  приложения,  изменения  и  дополнения  к настоящему
договору  действительны  только в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
   12.3.   Ни   одна   из   сторон   не  вправе передавать права и
обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного
согласия другой стороны.
   12.4.  Расторжение  договора  допускается  только  по обоюдному
согласию   сторон,   оформленному   в   письменной   форме,  или в
одностороннем  порядке  по  инициативе  Подрядчика или Заказчика в
случае   систематического   нарушения   другой   стороной  условий
настоящего договора.
   12.5.  Все  предварительные  соглашения, переговоры и переписка
между  сторонами  по  вопросам,  изложенным  в настоящем договоре,
имевшие   место   до   вступления   договора   в   силу, считаются
недействительными с момента его вступления в силу.
   12.6.  Подрядчик имеет право в рекламных целях ссылаться на имя
Заказчика  и  по  согласованию с Заказчиком демонстрировать данный
лифт другим заказчикам.
   12.7.  Не  позднее  чем за три календарных дня Подрядчик должен
предупредить  Заказчика  о  дате начала производства работ. Начало
производства   работ   оформляется   Актом   передачи   объекта от
владельца, Заказчика и эксплуатирующей организации Подрядчику.
 
           13. Порядок действия и расторжения договора
 
   13.1.  Настоящий договор вступает в силу с ____________________
_______________ 199_ г. и действует по ________________ 199_ г.
   Действие  договора  считается  продленным  на последующий срок,
если  ни  одна из Сторон за 30 дней до окончания действия договора
не заявит о его расторжении.
   13.2.  Договор  может  быть  изменен  или  расторгнут только по
письменному соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным
действующим    гражданским    законодательством,    с  возмещением
понесенных убытков.
 
                     14. Юридические адреса сторон
 
Заказчик:
 
Подрядчик:
 
   Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах
- по одному для каждой стороны.
 
Дата __________________                  Дата ____________________
 
Заказчик ______________                  Подрядчик _______________
 
 
 
N п/п Адрес лифта Регистр. номер Тип лифта Число этажей Грузоподъемность
N п/п Адрес лифта Регистр. номер Тип лифта Число этажей Грузоподъемность Вид работ

1. Общие положения

ЖУРНАЛ ЗАЯВОК О НЕИСПРАВНОСТЯХ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Дата Время поступления заявки Адрес лифта Содержание заявки Кто получил заявку и исполнил Время пуска лифта Подпись выполнившего заявку Выявленные причины неисправности лифта Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение(Рекомендуемая форма журнала)

Дата Время получения Адреса или N лифтов Кому выданы ключи (фамилия и инициалы) Подпись получившего ключи Время возврата ключей Фамилия и инициалы ответственного за выдачу ключей Подпись Особые отметки
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПОДРОБНЕЕ:  Приказ о повышении заработной платы - образец

ДП N ________ по адресу: _______________________

Дата и время поступления заявки Адрес объекта Причина неисправности Принятые меры по устранению аварийных заявок Время выполнения заявки Роспись радиста Роспись диспетчера
1 2 3 4 5 6 7

Приложение

                          ПРИКАЗ N ___
 
г. ________________                  от "___" ____________ 199_ г.
 
   В  целях  обеспечения содержания лифтов в исправном состоянии и
безопасной эксплуатации
 
ПРИКАЗЫВАЮ:
 
   1. Назначить  ответственным  лицом  за организацию эксплуатации
лифтов ___________________________________________________________
                     (должность, фамилия, имя, отчество)
и закрепить за ним лифты, регистрационные номера: ________________
__________________________________________________________________
   2. Назначить лифтерами и закрепить за ними лифты:
   2.1. Лифтер ________________________, лифты рег. N ____________
              (фамилия, имя, отчество)
   2.2. Лифтер ________________________, лифты рег. N ____________
               (фамилия, имя, отчество)
   2.3. Лифтер ________________________, лифты рег. N ____________
               (фамилия, имя, отчество)
   3. Установить график работы лифтов:
Рег. N __ с ___ по ___, рег. N __ с ___ по ___ и т.д.
4. Назначить   ответственными   за  выдачу  ключей  от машинных
(блочных) помещений лифтов _______________________________________
                              (должность, фамилия, имя, отчество)
   5. Приказ довести под роспись всех упомянутых в приказе лиц.
   6. Контроль за выполнением приказа возложить на _______________
                                                      (должность)
__________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество)
 
Директор _________________________________________________________
         (наименование предприятия)    (подпись)          (Ф.И.О.)
 
 
 
                         ПРИКАЗ N ___
 
г. ____________________              от "___" ____________ 199_ г.
 
О создании квалификационной комиссии
 
   Для   проведения   повторной   (дополнительной,   внеочередной)
проверки знаний производственных инструкций персоналом
 
ПРИКАЗЫВАЮ:
 
   1. Создать квалификационную комиссию в составе:
Председатель ____________________________        (гл. инженер, гл.
               (фамилия, имя, отчество)   энергетик, ответственный
                                              за электрохозяйство)
 
Члены комиссии ________________________    (лицо, ответственное за
                (фамилия, имя, отчество)  организацию эксплуатации
                                                    лифтов)
                ________________________ (инженер по охране труда)
               (фамилия, имя, отчество)
 
   2. Пригласить для участия в работе комиссии лицо, ответственное
за  организацию  работ  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту
лифтов.
   3.  Результаты проверки знаний оформить протоколом с отметкой в
удостоверениях лифтеров.
   4.   Комиссии   в   своей   работе   руководствоваться "Типовым
положением  о порядке проверки знаний правил, норм и инструкций по
технике  безопасности  руководящими  и  инженерно  -  техническими
работниками",    утвержденном    Госгортехнадзором    РФ 19.05.93,
"Правилами   устройства   и   безопасной   эксплуатации   лифтов",
производственными  инструкциями  обслуживающего  лифты  персонала,
"Правилами эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами
техники    безопасности    при    эксплуатации    электроустановок
потребителей".
 
Руководитель предприятия                __________________________
 
 
 
                      ПРОТОКОЛ N ___
          КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ 
            ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНСТРУКЦИИ ПЕРСОНАЛОМ
 
               "___" _____________ 199_ г.
 
Председатель комиссии:                  __________________________
                                            (фамилия, инициалы)
Члены комиссии:                         __________________________
                                        __________________________
                                        __________________________
 

N 
п/п

Фамилия и 
инициалы

Место 
работы

Должность 

Причина 
проверки

Оценка 
знаний

1. 

Иванова М.И. 

Типография 
N 3

Лифтер 

повторная 

Удовлетвор.

2. 

Петрова И.М. 

Типография 
N 3

Лифтер 

повторная 

Удовлетвор.

 
   Заключение:  Лица  успешно прошли  проверку знаний и могут быть
допущены  к  работе  в  качестве  лифтеров пассажирских, грузовых,
больничных лифтов.
 
Председатель комиссии:        ____________________________________
                                 (подпись) (фамилия и инициалы)
 
Члены комиссии:              _____________________________________
                                 (подпись) (фамилия и инициалы)
                             _____________________________________
                                 (подпись) (фамилия и инициалы)
 
 
 

Приложение(Рекомендуемая формаи образец заполнения)

Дата Время Адрес и N лифтов Фамилия и инициалы лифтера Подпись Результаты осмотра Особые отметки
01.01.96 08.00 ул. Разина, 5, 1, 2 Петрова М.И. Подпись Лифты включены, проверены в объеме требований производственной инструкции:
Лифт N 1 — замечаний нет.
Лифт N 2 — неисправен замок двери на 2-м этаже.
В 8.30 вызван электромеханик. 9.00 замок на лифте N 2 исправил
___________________
(подпись эл. механика)
01.01.96 17.00 Смену сдал. Лифты выключены. 05.01.96 проверил ведение журнала. Замечаний нет.
________________________
(подпись ответственного лица)

Примечание. Данный журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью, о чем делается запись на последнем листе.

Приложение

«УТВЕРЖДАЮ»________________________________________(Руководитель, наименование предприятия)________________________________________(Подпись)(Фамилия и инициалы)____________________________(Дата)

II. Общая часть

2.1. Машинное помещение и помещение верхних блоков должны быть всегда заперты, а проходы к дверям этих помещений свободны.

2.2. В помещениях для механизмов запрещается хранить предметы, не относящиеся к эксплуатации лифтов.

2.3. Освещение машинного помещения должно быть выполнено по постоянной схеме от сети здания.

2.4. Категорически запрещается доступ в машинное помещение посторонних лиц и неаттестованного персонала.

3.1. Ключи от машинных и блочных помещений лифтов должны храниться в специальном запираемом ящике в диспетчерском пункте (для лифтов, оборудованных диспетчерским контролем) или у вахтера (для лифтов, не оборудованных диспетчерским контролем).

3.2. Ответственные за хранение и учет выдачи ключей назначаются приказом по предприятию.

3.3. Выдача и прием ключей под роспись оформляется в журнале. (Форма журнала приведена в Приложении.)

а) лифтеру — при приеме смены (заступлении на работу в смену);

б) электромеханику, за которым закреплен лифт;

в) лицу, ответственному за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта;

г) лицу, ответственному за организацию эксплуатации лифта;

д) электромеханику аварийной службы, в случае его вызова для устранения отказа в работе лифта по заявке.

3.5. Допуск других лиц в машинное и блочное помещения разрешается производить только в присутствии персонала, указанного в п. 3.4 а), б), в), г). При этом проведение каких-либо работ персоналом, не связанным с эксплуатацией лифта, может производиться только после отключения вводного рубильника.

IV. Ответственность

4.1. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов». Глава 16.

Приложение

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Текущий ремонт лифта — ремонт с целью восстановления его исправности (работоспособности), а также поддержания эксплуатационных показателей.

Техническое обслуживание лифта — комплекс работ по поддержанию исправности, работоспособности и заданных параметров лифта.

Капитальный ремонт лифта — ремонт, выполняемый для восстановления исправности, полного или близкого к полному восстановлению ресурса лифта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

Значение близкого к полному ресурсу устанавливается в нормативно — технической документации.

Специализированное предприятие по техническому обслуживанию, ремонту лифтов — специализированная по лифтам организация, имеющая в своем составе структурные подразделения по разработке необходимой технической документации, подготовке кадров, контролю качества работ по технике безопасности, аварийную службу, а также квалифицированный персонал и соответствующую материально — техническую базу.

В перечень видов деятельности специализированной по лифтам организации входит комплекс работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации лифтов, выполняемых на основании соответствующих лицензий органов Госгортехнадзора России.

Инженерный центр по лифтам — экспертная организация, имеющая соответствующие лицензии органов Госгортехнадзора России, в перечень видов деятельности которой входит техническое освидетельствование, диагностирование, экспертное обследование, неразрушающие методы контроля металлоконструкций и другие виды деятельности по лифтам (кроме технического обслуживания и ремонта), имеющая соответствующие лицензии органов Госгортехнадзора России.

Эксплуатация лифта — стадия жизненного цикла лифта, на который реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество.

Эксплуатация лифта включает в себя использование по назначению, хранение в период эксплуатации, обслуживание и ремонт.

Модернизация лифта — это обновление, усовершенствование узлов и деталей, обеспечивающее их новый качественный технический уровень (при сохранении основных параметров: грузоподъемности, скорости и кинематической схемы) и восстанавливающее полный или частичный срок службы лифта.

Приложение(Форма журналаи образец заполнения)

Эксплуатация — использование лифтов по назначению, хранение, техническое обслуживание и ремонт (ГОСТ 25866-83).

Ввод в эксплуатацию — событие, фиксирующее готовность лифта к использованию по назначению и документально оформленное в установленном порядке (ГОСТ 25866-33).

Владелец лифта и ОДС — заказчик или управляющая жилищным фондом организация, в зданиях которой установлено указанное оборудование.

Техническое обслуживание — комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности лифта и ОДС при использовании по назначению (ГОСТ 18322-78).

Ремонт — комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности лифта (ОДС) и восстановлению ресурсов лифта (ОДС) или их составных частей (ГОСТ 18322-78).

Модернизация лифта — обновление, усовершенствование узлов и деталей, обеспечивающее их новый качественный технический уровень (при сохранении основных параметров).

(Положение о системе планово — предупредительных ремонтов лифтов, утвержденное Приказом Министра РФ по земельной политике, строительству и жилищно — коммунальному хозяйству от 17 августа 1998 г. N 53.)

Инженерный центр по лифтам — экспертная организация, имеющая лицензии на техническое освидетельствование, диагностику, экспертное обследование, неразрушающие методы контроля металлических конструкций и другие виды контроля (кроме технического обслуживания и ремонта), имеющая соответствующие лицензии органов Госгортехнадзора России.

Специализированная по лифтам организация — организация, в перечень задач которой, определенных ее Уставом (Положением), утвержденным в установленном порядке, входит заполнение соответствующих работ по лифтам.

(ПУБЭЛ, утвержденные Государственным комитетом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Президенте РФ 11.02.92.)

Реконструкция лифта — изменение кинематической схемы, увеличение грузоподъемности или номинальной скорости, выполняемое после ввода лифта в эксплуатацию (ПУБЭЛ, стр. 124).

Полное техническое освидетельствование — осмотр, проверка и испытание вновь установленного или реконструированного лифта с целью определения соответствия лифта требованиям ПУБЭЛ и паспортным данным и готовности лифта (ОДС) к использованию по назначению (ПУБЭЛ 11.4).

Частичное техническое освидетельствование — осмотр, проверка и испытание лифта с целью определения исправного состояния лифта после замены или ремонта его отдельных элементов (ПУБЭЛ 11.9).

Экспертное обследование — техническое освидетельствование лифта (ОДС), выполняемое Инженерным центром на лифте, отработавшем нормативный срок службы.

Приложение 1

Текущий ремонт лифта — ремонт с целью восстановления его исправности (работоспособности), а также поддержания эксплуатационных показателей.Техническое обслуживание лифта — комплекс работ по поддержанию исправности, работоспособности и заданных параметров лифта.Капитальный ремонт лифта — ремонт, выполняемый для восстановления исправности, полного или близкого к полному восстановлению ресурса лифта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

Значение близкого к полному ресурсу устанавливается в нормативно-технической документации.Специализированное предприятие по техническому обслуживанию, ремонту лифтов — специализированная по лифтам организация, имеющая в своем составе структурные подразделения по разработке необходимой технической документации, подготовке кадров, контролю качества работ по технике безопасности, аварийную службу, а также квалифицированный персонал и соответствующую материально-техническую базу.

В перечень видов деятельности специализированной по лифтам организации входит комплекс работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации лифтов, выполняемых на основании соответствующих лицензий органов Госгортехнадзора России.Инженерный центр по лифтам — экспертная организация, имеющая соответствующие лицензии органов Госгортехнадзора России, в перечень видов деятельности которой входит техническое освидетельствование, диагностирование, экспертное обследование, неразрушающие методы контроля металлоконструкций и другие виды деятельности по лифтам (кроме технического обслуживания и ремонта), имеющая соответствующие лицензии органов Госгортехнадзора России.

https://www.youtube.com/watch?v=userDenAndreyanov

Текст документа сверен по:рассылка

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector